Relatório de Obras

24/11/2024
arrow_back
1 escoramento preventivo de segurança do prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) Andamento no prazo
Objeto : contratação de empresa de engenharia para realização de escoramento preventivo de segurança de partes dos beirais do prédio da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) da UFRJ,
Descrição da Situação :
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.251096/2023-69
Empresa : Santos Barreto Serviços e Reparos Ltda
Licitação : 03/2024 Contrato : 13/2024
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : -
Valor contratual : R$ 972.490,01 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 972.490,01
Início contratual : 24/04/2024 Saldo: R$ 660.777,47 (67,95 %)
Término contratual : 02/06/2025 Término Contratual aditivado : 02/06/2025
Prazo contratual : 405 dias Prazo Total : 405 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • ---
2 HESFA - Restauração interna do prédio 4 Andamento no prazo
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO PARCIAL INTERNA DO PRÉDIO 4 DO INSTITUTO DE ATENÇÃO Á SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA - 10ª ETAPA(PARTE)
Descrição da Situação :
Local : Centro
Processo : 23079.215296/2020-13
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : Contrato : 63/2020
Modalidade da Licitação : RDC Presencial Regime : Contratação Integrada
Valor contratual : R$ 1.684.054,45 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 2.767.859,99
Início contratual : 18/01/2021 Saldo: R$ 1.407.957,86 (50,87 %)
Término contratual : 14/10/2021 Término Contratual aditivado : 04/10/2023
Prazo contratual : 270 dias Prazo Total : 990 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Renato Alves e Silva
  • Igor Wenderoschy de Matos
3 REFORMA DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL - BLOCO MASCULINO Andamento no prazo
Objeto : contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução de obra de engenharia para reforma do alojamento estudantil – bloco masculino.
Descrição da Situação :
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.045144/2016-52
Empresa : Arteng Construções e Instalações Ltda
Licitação : 11/2019 Contrato : 58/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 10.636.063,80 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 10.641.429,25
Início contratual : 06/12/2019 Saldo: R$ 46.549,28 (0,44 %)
Término contratual : 29/03/2021 Término Contratual aditivado : 16/08/2023
Prazo contratual : 480 dias Prazo Total : 1350 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Thiago Cunha da Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Fernando Dias da Silva
  • Thiago Cunha da Silva
4 Alojamento Estudantil - Módulos Andamento em atraso
Objeto : Elaboração de projetos básico e executivo e execução de obra e serviços de engenharia destinados à construção de Alojamento Estudantil
Descrição da Situação : Situação está indefinida até a presente data; o processo está com o procurador para decisão quanto à rescisão do contrato.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.057597/2016-21
Empresa : Innova Rio Engenharia e Construções LTDA
Licitação : 02/2016 Contrato : 64/2016
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Contratação Integrada
Valor contratual : R$ 7.669.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 7.669.000,00
Início contratual : 26/08/2016 Saldo: R$ 2.876.032,21 (37,50 %)
Término contratual : 22/05/2017 Término Contratual aditivado : 06/02/2019
Prazo contratual : 270 dias Prazo Total : 895 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Marlon Lacerda França
  • Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
  • Fernando Dias da Silva
5 COBERTURA - BLOCO CENTRAL DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL Andamento em atraso
Objeto : Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e execução de obra de engenharia para reforma da cobertura do Bloco Central da Residência Estudantil da UFRJ
Descrição da Situação :
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.204695/2022-11
Empresa : ORL CONSTRUTORA LTDA ME
Licitação : 08/2022 Contrato : 02/2023
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : -
Valor contratual : R$ 542.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 699.388,93
Início contratual : 16/01/2023 Saldo: R$ 32.956,15 (4,71 %)
Término contratual : 26/12/2023 Término Contratual aditivado : 26/03/2024
Prazo contratual : 345 dias Prazo Total : 436 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Thiago Cunha da Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
  • Fernando Dias da Silva
  • Thiago Cunha da Silva
6 INFRA ANEXO MUSEU NACIONAL Andamento em atraso
Objeto : Contratação de empresa para elaboração de projetos básicos, execultivos e "As-Buit" de elenentos de urbanização e execução de obra de engenharia para a construção de edificações de apoio (Portaria principal e TCA; Guarita de Serviços; Cisterna/Serviços de Apoio; Subestação e Gerador), de arruamento interno (Vias, Estacionamento e CAlçadas), de cercamento/acesso principal e do sistema fotovoltaico, para implantação do campus anexo do Museu Nacional (MN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Descrição da Situação : Em desenvolvimento Projeto Básico (Fases 1 e 2). Execução do arruamento interno do Campus; redes de esgoto, águas pluviais e drenagem; infraestrutura de redes de distribuição de instalações hidráulicas e elétricas.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.027975/2019-95
Empresa : Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia
Licitação : 14/2019 Contrato : 51/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Contratação Integrada
Valor contratual : R$ 11.850.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 14.254.209,16
Início contratual : 11/11/2019 Saldo: R$ 3.519.663,12 (24,69 %)
Término contratual : 14/11/2021 Término Contratual aditivado : 15/07/2024
Prazo contratual : 735 dias Prazo Total : 1709 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • ---
7 Reitoria - Instalações Elétricas Andamento em atraso
Objeto : Contratação de empresa para execução de projeto executivo, obra e serviços de engenharia destinados à reforma parcial das instalações elétricas e subestação do 9º andar do edifício Jorge Machado Moreira - prédio da Reitoria.
Descrição da Situação : Em execução dos serviços aditados.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.018494/2017-27
Empresa : 3A Marques Construção Comércio e Serviço LTDA
Licitação : 02/2018 Contrato : 13/2018
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.479.374,67 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 2.094.611,65
Início contratual : 23/07/2018 Saldo: R$ 95.815,92 (4,57 %)
Término contratual : 18/04/2019 Término Contratual aditivado : 27/06/2023
Prazo contratual : 270 dias Prazo Total : 1801 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • ---
8 Sistema Fotovoltaico - Bloco M/CT Andamento em atraso
Objeto : Elaboração de projeto executivo e construção de sistema fotovoltaico, incluso fornecimento integral de materiais, softwares, equipamentos, mão de obra, serviços de instalação e engenharia, procedimentos de conexão à rede perante a concessionária, comissio
Descrição da Situação : Aguardando a adequação da subestação para o acesso a rede da Light.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.000644/2017-46
Empresa : DMS Engenharia Elétrica
Licitação : 46/2017 Contrato : 168/2018
Modalidade da Licitação : Seleção Pública de Fornecedores Regime : -
Valor contratual : R$ 1.252.248,17 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.488.662,76
Início contratual : 23/07/2018 Saldo: R$ 435.027,15 (29,22 %)
Término contratual : 14/11/2019 Término Contratual aditivado : 12/05/2020
Prazo contratual : 480 dias Prazo Total : 660 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Fernando Dias da Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Kelly Cristina Okuma
  • Fernando Dias da Silva
9 Biblioteca Unificada do Centro de Tecnologia Paralisada
Objeto : Elaboração de projetos executivos e construção da Biblioteca Unificada do Centro de Tecnologia
Descrição da Situação : O contrato encontra-se paralisado, aguardando a entrega das modificações do projeto a serem realizados pelo CT para a atualização do orçamento e retomada da obra.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.015959/2010-13
Empresa : CP 2 Engenharia LTDA.
Licitação : 02/2011 Contrato : 27/2011
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 11.874.657,25 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 11.838.506,19
Início contratual : 01/06/2011 Saldo: R$ 7.491.361,72 (63,28 %)
Término contratual : 20/05/2013 Término Contratual aditivado : 21/03/2016
Prazo contratual : 720 dias Prazo Total : 1756 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Albertino Alves Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
10 Sistema Fotovoltaico - COPPE Paralisada
Objeto : Serviço de elaboração de projeto executivo e construção de sistema fotovoltaico, incluso fornecimento integral de materiais, softwares, equipamentos, mão de obra, serviços de instalação e engenharia - COPPE/UFRJ
Descrição da Situação : Obra paralisada de acordo com o Termo de Paralisação nº 001/2019. Aguardando a Light avaliar os projetos da Usina.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.004230/2017-96
Empresa : Engie Geração Solar Distribuída S.A.
Licitação : 30/2017 Contrato : GESUP Nº 310/2017
Modalidade da Licitação : Seleção Pública de Fornecedores Regime : -
Valor contratual : R$ 1.318.041,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.318.041,00
Início contratual : 19/10/2017 Saldo: R$ 29.937,71 (2,27 %)
Término contratual : 16/04/2018 Término Contratual aditivado : 19/01/2019
Prazo contratual : 180 dias Prazo Total : 458 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Fernando Dias da Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Fernando Dias da Silva
11 Subestação Zona Industrial UFRJ Paralisada
Objeto : Fornecimento dos materiais, adequação e modernização do sistema elétrico de média tensão da Subestação Zona Industrial da UFRJ
Descrição da Situação : A obra está paralisada aguardando a execução e as conclusões solicitada pela LIGHT. Em fase final após o remanejamento do cabos para o painel blindado.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.016448/2017-93
Empresa : TORRES Manutenção e Instalações Elétricas LTDA
Licitação : 30/2016 Contrato : GESUP Nº 323/2016
Modalidade da Licitação : Seleção Pública de Fornecedores Regime : -
Valor contratual : R$ 527.227,96 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 527.227,96
Início contratual : 30/03/2017 Saldo: R$ 93.475,36 (17,73 %)
Término contratual : 26/08/2017 Término Contratual aditivado : 26/08/2017
Prazo contratual : 150 dias Prazo Total : 150 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Fernando Dias da Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Fernando Dias da Silva
12 Biotério do NUPEM Concluída
Objeto : Execução de obra de engenharia e serviços de instalação elétrica e hidrossanitárias para construção de biotério do Núcleo de Pesquisas em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé - NUPEM/UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Macaé
Processo : 23079.049404/2010-20
Empresa : Valenge Engenharia LTDA.
Licitação : 08/2011 Contrato : 73/2011
Modalidade da Licitação : Tomada de Preços Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 162.695,93 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 202.482,22
Início contratual : 30/12/2011 Saldo: R$ 2.024,07 (1,00 %)
Término contratual : 30/07/2012 Término Contratual aditivado : 27/11/2012
Prazo contratual : 214 dias Prazo Total : 334 dias
Data de Aceitação : 27/04/2013 Fonte de Informação: Sergio Ricardo de Souza e Silva
Comissão de Fiscalização:
13 Canecão Concluída
Objeto : Desmontagem do Arco Metálico, remoção de painéis e estruturas da fachada na área do antigo Canecão
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Botafogo
Processo : 23079.007057/2016-05
Empresa : Tecbras Serviços Técnicos LTDA
Licitação : 08/2019 Contrato : 38/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 105.680,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 91.156,26
Início contratual : 25/09/2019 Saldo: R$ 0,02 (0,00 %)
Término contratual : 22/01/2020 Término Contratual aditivado : 22/03/2020
Prazo contratual : 120 dias Prazo Total : 180 dias
Data de Aceitação : 24/12/2019 Fonte de Informação: Marlon Lacerda França
Comissão de Fiscalização:
  • Marlon Lacerda França
  • Kelly Cristina Okuma
14 Canecão - Substituição das Telhas Concluída
Objeto : Execução da 1ª etapa das obras de reforma do prédio do Canecão UFRJ.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Botafogo
Processo : 23079.022664/2012-00
Empresa : Engenew Engenharia LTDA .
Licitação : 14/2012 Contrato : 67/2012
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 377.849,26 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 468.357,36
Início contratual : 10/12/2012 Saldo: R$ -0,05 (-0,00 %)
Término contratual : 06/08/2013 Término Contratual aditivado : 03/02/2018
Prazo contratual : 240 dias Prazo Total : 1882 dias
Data de Aceitação : 02/02/2018 Fonte de Informação: Sergio Ricardo de Souza e Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
15 Cercamento Residência Estudantil Concluída
Objeto : EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E “AS BUILT” E OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO, ACESSOS E CALÇADAS EXTERNAS NO TERRENO DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.029310/2019-16
Empresa : ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Licitação : 05/2020 Contrato : 64/2020
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Contratação Integrada
Valor contratual : R$ 990.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.008.165,71
Início contratual : 11/01/2021 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 22/09/2021 Término Contratual aditivado : 21/11/2021
Prazo contratual : 255 dias Prazo Total : 315 dias
Data de Aceitação : 13/11/2021 Fonte de Informação: Thiago Cunha da Silva
Comissão de Fiscalização:
  • ---
16 Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE), do Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ Concluída
Objeto : Contratação de empresa especializada em restauro, para execução de obra de engenharia necessária à restauração da cobertura da edificação anexa do Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE), do Fórum de Ciência e Cultura (FCC) da UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Botafogo
Processo : 23079.009941/2017-57
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 09/2019 Contrato : 44/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.726.317,20 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.769.228,96
Início contratual : 08/10/2019 Saldo: R$ 63.939,59 (3,61 %)
Término contratual : 16/09/2020 Término Contratual aditivado : 09/04/2022
Prazo contratual : 345 dias Prazo Total : 915 dias
Data de Aceitação : 07/04/2022 Fonte de Informação: Lais Lucena de Lima
Comissão de Fiscalização:
  • Igor Wenderoschy de Matos
  • Leonardo Rodrigues Mesquita Santos
17 Complexo Acadêmico CFCH-CCJE-CLA/UFRJ Concluída
Objeto : Construção de edificação do complexo acadêmico CFCH-CCJE-CLA/UFRJ (fase 1 - fundações e estruturas).
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.048185/2010-52
Empresa : Espectro Engenharia LTDA .
Licitação : 11/2011 Contrato : 72/2011
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 38.109.957,22 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 53.440.729,17
Início contratual : 30/12/2011 Saldo: R$ 0,71 (0,00 %)
Término contratual : 21/02/2013 Término Contratual aditivado : 03/02/2019
Prazo contratual : 420 dias Prazo Total : 2593 dias
Data de Aceitação : 17/12/2018 Fonte de Informação: Marlon Lacerda França
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Marlon Lacerda França
18 Complexo Estudantil CT/CCMN - 1ª Etapa Concluída
Objeto : Elaboração de projetos executivos e construção do Complexo Estudantil (residências e restaurante) do Centro de Tecnologia/CT - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza/CCMN
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.014719/2010-74
Empresa : Ibeg Engenharia e Construções LTDA.
Licitação : 11/2010 Contrato : 07/2011
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 2.533.547,40 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 3.256.467,27
Início contratual : 14/03/2011 Saldo: R$ 35.228,33 (1,08 %)
Término contratual : 07/01/2012 Término Contratual aditivado : 11/04/2013
Prazo contratual : 300 dias Prazo Total : 760 dias
Data de Aceitação : 05/04/2013 Fonte de Informação: Harley Alves da Mata Bacelar
Comissão de Fiscalização:
  • Harley Alves da Mata Bacelar
19 COORDENADORIA - COMUNICAÇÃO SOCIAL (COORDCOM) Concluída
Objeto : Contratação de Empresa Especializada para a Elaboração de Projetos Executivos, Execução de Obra de Engenharia e Elaboração de "As-built" para a Reforma do espaço destinado à Nova Sede da Coordenadoria de Comunicação Social (COORDCOM) no Edifício do Polo de Biotecnologia.
Descrição da Situação : Contrato concluído com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.003777/2020-70
Empresa : NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Licitação : 02/2021 Contrato : 03/2021
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 607.352,45 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 710.739,54
Início contratual : 03/01/2022 Saldo: R$ 295.032,41 (41,51 %)
Término contratual : 15/08/2022 Término Contratual aditivado : 12/06/2023
Prazo contratual : 225 dias Prazo Total : 526 dias
Data de Aceitação : 12/06/2023 Fonte de Informação: Plínio Machado Alves Bifarelli
Comissão de Fiscalização:
  • Fernando Antonio de Almeida Oliveira
  • Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
  • Plínio Machado Alves Bifarelli
20 CRM - 3ª Etapa Concluída
Objeto : Execução de obra referente à terceira etapa das obras de construção do Centro de Referência da Mulher - CRM
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.034715/2012-38
Empresa : Engenew Engenharia LTDA .
Licitação : 18/2012 Contrato : 71/2012
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 2.980.563,77 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 3.521.425,74
Início contratual : 29/11/2012 Saldo: R$ 18.007,20 (0,51 %)
Término contratual : 27/04/2013 Término Contratual aditivado : 29/03/2016
Prazo contratual : 150 dias Prazo Total : 1217 dias
Data de Aceitação : 30/03/2016 Fonte de Informação: Kelly Cristina Okuma
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Kelly Cristina Okuma
21 DEMOLIÇÃO, CERCAMENTO E REFORMA DA CALÇADA NO TERRENO DO MUSEU NACIONAL Concluída
Objeto : EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E "AS BUILT" E OBRA DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÕES, CERCAMENTO E REFORMA DE CALÇADA NO TERRENO DO CAMPUS ANEXO DO MUSEU NACIONAL(MN)
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.027161/2019-51
Empresa : Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia
Licitação : 10/2019 Contrato : 43/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Contratação Integrada
Valor contratual : R$ 2.200.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 2.200.000,00
Início contratual : 02/10/2019 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 12/06/2020 Término Contratual aditivado : 09/12/2020
Prazo contratual : 255 dias Prazo Total : 435 dias
Data de Aceitação : 09/12/2020 Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • ---
22 Escada Externa - Instituto de Matemática Concluída
Objeto : Construção da escada externa de emergência em complementação aos serviços executados na 1ª (primeira) etapa do Instituto de Matemática - UFRJ.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.049680/2011-88
Empresa : Construtora Plural LTDA - EPP .
Licitação : 17/2012 Contrato : 75/2012
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 381.440,68 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 317.625,01
Início contratual : 28/12/2012 Saldo: R$ 34.444,10 (10,84 %)
Término contratual : 24/08/2013 Término Contratual aditivado : 23/09/2013
Prazo contratual : 240 dias Prazo Total : 270 dias
Data de Aceitação : 23/09/2013 Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Thiago de Oliveira Ribeiro
23 Escola de Música Concluída
Objeto : Execução de mapeamento de danos e desenvolvimento de projeto executivo de restauração dos telhados e fachadas do pavilhão de aulas e prédio principal da Escola de Música/UFRJ.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.044167/2014-88
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 04/2014 Contrato : 90/2014
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.427.629,95 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.657.060,37
Início contratual : 10/12/2014 Saldo: R$ 1.672,32 (0,10 %)
Término contratual : 03/03/2016 Término Contratual aditivado : 21/12/2016
Prazo contratual : 450 dias Prazo Total : 743 dias
Data de Aceitação : 21/12/2016 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
  • Mauricio Marinho Alves de Castilho
24 Escola de Música - Instalações elétricas Concluída
Objeto : Contratação emergencial de empresa especializada para execução de obra de engenharia para reforma das instalações elétricas da Escola de Música, com execução do novo painel de entrada e da distribuição do térreo do prédio principal, incluindo a elaboração de Projeto Básico, Executivo e “As-Built”.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.050910/2018-62
Empresa : Espectro Engenharia LTDA .
Licitação : Contrato : 05/2019
Modalidade da Licitação : Dispensa de Licitação Regime : -
Valor contratual : R$ 379.405,02 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 311.326,30
Início contratual : 28/01/2019 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 26/07/2019 Término Contratual aditivado : 05/11/2019
Prazo contratual : 180 dias Prazo Total : 282 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Paulo Roberto Tavares Bellinha
Comissão de Fiscalização:
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
  • Bruno Cesar dos Santos
  • Fernando Dias da Silva
25 Escola de Serviço Social - Acessibilidade Concluída
Objeto : Elaboração de Projeto Executivo e Execução de obra de Reforma do Prédio Principal e Anexo, para adequação à acessibilidade motora, visando atender as necessidades da Escola de Serviço Social - ESS
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.019866/2011-67
Empresa : RWZ Comércio e Serviços LTDA .
Licitação : 14/2011 Contrato : 74/2011
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 139.312,99 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 167.844,24
Início contratual : 30/12/2011 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 26/07/2012 Término Contratual aditivado : 16/05/2017
Prazo contratual : 210 dias Prazo Total : 1965 dias
Data de Aceitação : 16/05/2017 Fonte de Informação: Sergio Ricardo de Souza e Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Renata de Brito Rocha
26 Expansão Acadêmica - Praia Vermelha Concluída
Objeto : Elaboração/execução de projetos executivos e de obra referente à reforma de edificação destinada à expansão acadêmica no campus da praia vermelha.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.053017/2016-27
Empresa : Felipe & Vissotto Serviços Prediais LTDA - EPP .
Licitação : 07/2012 Contrato : 68/2012
Modalidade da Licitação : Tomada de Preços Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.068.669,69 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.339.953,42
Início contratual : 10/12/2012 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 05/09/2013 Término Contratual aditivado : 01/03/2017
Prazo contratual : 270 dias Prazo Total : 1543 dias
Data de Aceitação : 02/03/2017 Fonte de Informação: Sergio Ricardo de Souza e Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Kelly Cristina Okuma
27 Expansão do ETU Concluída
Objeto : Execução de obra referente à expansão da área ocupada pelo ETU no prédio da Prefeitura Universitária
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.057152/2016-41
Empresa : Progecon Engenharia LTDA .
Licitação : 03/2014 Contrato : 58/2014
Modalidade da Licitação : Tomada de Preços Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 905.440,11 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.001.941,85
Início contratual : 01/08/2014 Saldo: R$ -0,02 (-0,00 %)
Término contratual : 25/08/2015 Término Contratual aditivado : 14/06/2017
Prazo contratual : 390 dias Prazo Total : 1049 dias
Data de Aceitação : 14/06/2017 Fonte de Informação: Kelly Cristina Okuma
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Kelly Cristina Okuma
28 Fechamento Acessos CCJE Residências CT Concluída
Objeto : FECHAMENTO COM ALVENARIA DOS ACESSOS DAS EDIFICAÇÕES INACABADAS REFERENTES ÀS UNIDADES COMPLEXO ESTUDANTIL CCJE/CFCH E RESIDÊNCIAS CT/CCMN DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.231787/2021-84
Empresa : LANCER ENGENHARIA LTDA
Licitação : 32/2022 Contrato : 75/2022
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : -
Valor contratual : R$ 48.915,75 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 48.579,11
Início contratual : 31/10/2022 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 13/04/2023 Término Contratual aditivado : 13/05/2023
Prazo contratual : 165 dias Prazo Total : 195 dias
Data de Aceitação : 18/04/2023 Fonte de Informação: Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Thiago de Oliveira Ribeiro
  • Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
29 HESFA - Anel de Infraestrutura Concluída
Objeto : Execução de obras da 2ª(segunda) etapa de implantação do anel de infraestrutura do Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA)
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.057153/2016-96
Empresa : Camara Costa Engenharia Integrada e Projetos Ltda - EPP
Licitação : 04/2015 Contrato : 12/2016
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 2.712.879,48 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 3.223.307,32
Início contratual : 29/02/2016 Saldo: R$ -0,03 (-0,00 %)
Término contratual : 24/12/2016 Término Contratual aditivado : 24/12/2017
Prazo contratual : 300 dias Prazo Total : 665 dias
Data de Aceitação : 18/12/2017 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Eliara Beck Souza
30 HESFA - Escoramento de laje (Emergencial) Concluída
Objeto : contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada em obras e escoramento de estruturas em concreto armado para execução das obras emergenciais de escoramento da laje superior do prédio 5 do Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA/UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.010204/2018-88
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 00/0000 Contrato : 08/2018
Modalidade da Licitação : Dispensa de Licitação Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 100.585,62 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 100.585,62
Início contratual : 02/05/2018 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 31/05/2018 Término Contratual aditivado : 31/05/2018
Prazo contratual : 30 dias Prazo Total : 30 dias
Data de Aceitação : 01/07/2018 Fonte de Informação: Lais Lucena de Lima
Comissão de Fiscalização:
  • ---
31 HESFA - Esquadrias Concluída
Objeto : Obras de restauração das esquadrias dos prédios 1, 2, 3, 5 e 6 do HESFA.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.052335/2014-17
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 02/2016 Contrato : 29/2017
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.526.204,92 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.573.819,20
Início contratual : 05/06/2017 Saldo: R$ 26.674,71 (1,69 %)
Término contratual : 30/05/2018 Término Contratual aditivado : 29/07/2018
Prazo contratual : 360 dias Prazo Total : 420 dias
Data de Aceitação : 30/07/2018 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Eliara Beck Souza
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
  • Igor Wenderoschy de Matos
32 HESFA - Instalação de elevadores Concluída
Objeto : Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elevadores, com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no periodo de garantia e execução de serviços comuns de engenharia complementares para a instalação, no Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis - HESFA
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.036176/2018-29
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 26/2018 Contrato : 47/2018
Modalidade da Licitação : Dispensa de Licitação Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 528.704,34 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 531.660,52
Início contratual : 29/12/2018 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 08/10/2020 Término Contratual aditivado : 12/10/2021
Prazo contratual : 650 dias Prazo Total : 1019 dias
Data de Aceitação : 14/10/2021 Fonte de Informação: Felipe Nunes Santos
Comissão de Fiscalização:
  • Eliara Beck Souza
  • Fabio Fernandes de Barros
  • Felipe Nunes Santos
33 HESFA - Restauração dos Prédios 1,2,3,5 e 6 Concluída
Objeto : Execução de obra de engenharia referente à recuperação de telhados, varandas e fachadas dos prédios 1,2,3,5 e 6 do Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.036933/2011-07
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 15/2012 Contrato : 73/2012
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 3.251.753,46 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 4.293.220,56
Início contratual : 17/12/2012 Saldo: R$ 359.025,03 (8,36 %)
Término contratual : 06/12/2014 Término Contratual aditivado : 06/03/2015
Prazo contratual : 720 dias Prazo Total : 810 dias
Data de Aceitação : 23/03/2015 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
34 HESFA - Restauração Prédios 7 e 7A Concluída
Objeto : Restauração Completa dos prédios 7 e 7A do Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA.
Descrição da Situação : Aceite Definitivo Parcial emitido, aguardando PR-6 para orientações quanto às pendências contratuais e judiciais.
Local : Centro
Processo : 23079.057031/2016-08
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 02/2014 Contrato : 87/2014
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 5.962.671,41 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 6.056.162,67
Início contratual : 01/12/2014 Saldo: R$ 3.030.693,52 (50,04 %)
Término contratual : 19/11/2016 Término Contratual aditivado : 30/07/2018
Prazo contratual : 720 dias Prazo Total : 1338 dias
Data de Aceitação : 30/07/2018 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
35 HESFA - Varandas Concluída
Objeto : Execução de obra referente à 2ª etapa de restauração de varandas e passarelas do HESFA.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.053052/2016-46
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 01/2015 Contrato : 44/2015
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.537.297,27 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.668.169,76
Início contratual : 06/07/2015 Saldo: R$ 0,32 (0,00 %)
Término contratual : 30/04/2016 Término Contratual aditivado : 11/11/2016
Prazo contratual : 300 dias Prazo Total : 495 dias
Data de Aceitação : 25/11/2016 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
36 HESFA recuperação prédio 5 Concluída
Objeto : ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E "AS BUILT" E EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO 5, NO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS HESFA, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA STUDIO G CONSTRUTORA LTDA
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.038906/2018-26
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 08/2020 Contrato : 60/2020
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Contratação Integrada
Valor contratual : R$ 578.839,29 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 748.171,57
Início contratual : 11/01/2021 Saldo: R$ 451.535,38 (60,35 %)
Término contratual : 09/06/2021 Término Contratual aditivado : 29/04/2023
Prazo contratual : 150 dias Prazo Total : 839 dias
Data de Aceitação : 28/04/2023 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • ---
37 Hospital Universitário - Construção de parede estrutural de contraventamento Concluída
Objeto : Construção de Parede Estrutural de Contraventamento do prédio e da fachada do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.032653/2015-34
Empresa : Engenew Engenharia LTDA .
Licitação : 02/2015 Contrato : 06/2016
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 6.226.844,36 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 6.226.844,36
Início contratual : 26/04/2016 Saldo: R$ 197.185,97 (3,17 %)
Término contratual : 26/07/2017 Término Contratual aditivado : 24/10/2017
Prazo contratual : 457 dias Prazo Total : 547 dias
Data de Aceitação : 16/10/2017 Fonte de Informação: João Roberto Nunes
Comissão de Fiscalização:
38 IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS PARA O CURSO DE LIBRAS Concluída
Objeto : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS "OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS PARA O CURSO DE LIBRAS NO 3º PAVIMENTO DO BLOCO "H" NA FACULDADE DE LETRAS" da FL/UFRJ
Descrição da Situação : Contrato concluído com aceite definitivo.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : FUJB Nº 24.937-8
Empresa : DRA NETWORK DO BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME
Licitação : Contrato : FUJB 01/2020
Modalidade da Licitação : Tomada de Preços Regime : -
Valor contratual : R$ 1.053.214,47 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.129.290,03
Início contratual : 22/03/2021 Saldo: R$ 12.380,17 (1,10 %)
Término contratual : 16/11/2021 Término Contratual aditivado : 20/03/2023
Prazo contratual : 240 dias Prazo Total : 729 dias
Data de Aceitação : 14/04/2023 Fonte de Informação: Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
39 IMPLEMENTAÇÃO LANUTRI Concluída
Objeto : 0 objeta do presente instrumento é a cantrataçãa de empresa especializadana execuçãode abras de instalaçõeselétricas e de ar condicionado e serviçosde engenharia civil, incluindo a elaboraçãodo Prometo As-Built, necessáriaà Implantação do Laboratório de Avaliação do Instituto de Nutrição - LANUTRI,na RestauranteUniversitário Central da UFRJ.mediante o regime de empreitada por preço global. coifa'me especificaçõesconstantes no Profeta Executivo e demais documentos técnicas que se encontram anexos a Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.028342/2017-32
Empresa : Vetorial Serviços Técnicos Ltda
Licitação : 07/2019 Contrato : 48/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 336.900,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 360.320,95
Início contratual : 01/11/2019 Saldo: R$ 0,48 (0,00 %)
Término contratual : 13/05/2020 Término Contratual aditivado : 25/09/2020
Prazo contratual : 195 dias Prazo Total : 330 dias
Data de Aceitação : 25/09/2020 Fonte de Informação: Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro
40 Instalação de 3(três) elevadores no Instituto de Física - CCMN Concluída
Objeto : Contratação de serviços comuns de engenharia, compreendendo o fornecimento e instalação de 3(três) elevadores no Instítuto de Física - CCMN, com prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva no período da Garantia, incluindo a Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Serviços Comuns de Engenharia Complementares para a instalação.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.057676/2017-13
Empresa : Módulo Engenharia Consultoria e Gerencia Predial Ltda
Licitação : 10/2019 Contrato : 26/2019
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 526.400,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 526.400,00
Início contratual : 29/07/2019 Saldo: R$ -0,05 (-0,00 %)
Término contratual : 14/11/2021 Término Contratual aditivado : 07/02/2023
Prazo contratual : 840 dias Prazo Total : 1290 dias
Data de Aceitação : 18/08/2021 Fonte de Informação: Plínio Machado Alves Bifarelli
Comissão de Fiscalização:
  • Kelly Cristina Okuma
  • Fernando Dias da Silva
  • Plínio Machado Alves Bifarelli
41 Instalações Hidráulicas Edifício J.M.M. (Reitoria) Concluída
Objeto : elaboração de projeto executivo e execução de obra de reforma parcial das instalações hidráulicas de água fria do prédio Jorge Machado Moreira - Prédio da Reitoria da UFRJ - RJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.018500/2017-46
Empresa : PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Licitação : 04/2018 Contrato : 32/2018
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 265.175,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 244.802,16
Início contratual : 01/10/2018 Saldo: R$ 0,01 (0,00 %)
Término contratual : 28/04/2019 Término Contratual aditivado : 22/02/2020
Prazo contratual : 210 dias Prazo Total : 510 dias
Data de Aceitação : 21/02/2020 Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Thiago de Oliveira Ribeiro
  • Aline Braga de Oliveira Menaget
42 LADETEC - 1ª Etapa Concluída
Objeto : Execução de obra de engenharia referente à primeira etapa das obras para construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC) - Instituto de Química/UFRJ.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.031768/2012-98
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 12/2012 Contrato : 69/2012
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 2.024.794,18 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 2.003.192,11
Início contratual : 11/12/2012 Saldo: R$ 17.930,38 (0,90 %)
Término contratual : 09/05/2013 Término Contratual aditivado : 07/08/2013
Prazo contratual : 150 dias Prazo Total : 240 dias
Data de Aceitação : 02/08/2013 Fonte de Informação: Antônio Carlos Dias Rodrigues
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
43 LADETEC - 2ª Etapa Concluída
Objeto : Execução de Obras Referente à 2 Etapa da Construção do Prédio do Ladetec do Instituto de Química.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.041780/2012-10
Empresa : Galcon Construções e Participações LTDA .
Licitação : 22/2012 Contrato : 11/2013
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 15.066.089,99 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 17.241.799,13
Início contratual : 18/02/2013 Saldo: R$ 525.822,48 (3,05 %)
Término contratual : 13/01/2014 Término Contratual aditivado : 30/03/2014
Prazo contratual : 330 dias Prazo Total : 406 dias
Data de Aceitação : 31/03/2014 Fonte de Informação: Antônio Carlos Dias Rodrigues
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
44 LADETEC - Etapa 3A Concluída
Objeto : Etapa 3A - Serviços complementares - Instalação do sistema de CO2 e outros serviços, das obras de Construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro - LADETEC/IQ/UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 19.856-1
Empresa : Atac Fire Extintores Comércio e Serviço Ltda.
Licitação : 01/2016 Contrato : 01/2016
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 4.859.633,47 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 4.870.554,13
Início contratual : 18/02/2016 Saldo: R$ 30.884,39 (0,63 %)
Término contratual : 15/08/2016 Término Contratual aditivado : 19/11/2016
Prazo contratual : 180 dias Prazo Total : 276 dias
Data de Aceitação : 18/11/2016 Fonte de Informação: Antônio Carlos Dias Rodrigues
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Harley Alves da Mata Bacelar
45 LADETEC – 3ª Etapa Concluída
Objeto : Execução de obra de engenharia referente à 3ª etapa da construção do prédio do LADETEC do Instituto de Química.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.048305/2013-55
Empresa : Tensor Empreendimentos Imobiliários LTDA .
Licitação : 06/2013 Contrato : 14/2014
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 64.955.239,06 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 77.500.612,81
Início contratual : 22/01/2014 Saldo: R$ 1.067.683,38 (1,38 %)
Término contratual : 18/10/2014 Término Contratual aditivado : 18/09/2016
Prazo contratual : 270 dias Prazo Total : 971 dias
Data de Aceitação : 09/04/2016 Fonte de Informação: Antônio Carlos Dias Rodrigues
Comissão de Fiscalização:
  • Albertino Alves Ribeiro
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Renata de Brito Rocha
46 LADETEC – 5ª Etapa Concluída
Objeto : Execução da 5ª etapa das obras para construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - LADETEC/UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.053050/2016-57
Empresa : Engenew Engenharia LTDA .
Licitação : 07/2015 Contrato : 14/2016
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 5.053.447,47 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 4.680.778,44
Início contratual : 05/02/2016 Saldo: R$ -0,00 (-0,00 %)
Término contratual : 03/07/2016 Término Contratual aditivado : 31/10/2016
Prazo contratual : 150 dias Prazo Total : 270 dias
Data de Aceitação : 29/10/2016 Fonte de Informação: Antônio Carlos Dias Rodrigues
Comissão de Fiscalização:
  • Thiago de Oliveira Ribeiro
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Luiz Eduardo Benevides Pequeno
47 Manutenção Coberturas de Três imóveis Tombados: Palácio Universitário, HESFA e Escola de Música - 1 ano de Contrato Concluída
Objeto : Contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, para manutenção preventiva e corretiva das coberturas de três imóveis tombados da UFRJ, a saber: Palácio Universitário, Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM) - 1 ano de Contrato
Descrição da Situação :
Local : Centro
Processo : 23079.005624/2016-81
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 23/2017 Contrato : 02/2018
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 500.640,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 500.640,00
Início contratual : 01/03/2018 Saldo: R$ 330.571,21 (66,03 %)
Término contratual : 01/03/2019 Término Contratual aditivado : 01/03/2019
Prazo contratual : 366 dias Prazo Total : 366 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Felipe Nunes Santos
Comissão de Fiscalização:
  • Felipe Nunes Santos
48 Manutenção Coberturas de Três imóveis Tombados: Palácio Universitário, HESFA e Escola de Música - 2 ano de contrato Concluída
Objeto : Contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, para manutenção preventiva e corretiva das coberturas de três imóveis tombados da UFRJ, a saber: Palácio Universitário, Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM).
Descrição da Situação : Termo de aditamento nº 01/2019
Local : Centro
Processo : 23079.005624/2016-81
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 23/2017 Contrato : 02/2018
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 500.640,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 500.640,00
Início contratual : 01/03/2019 Saldo: R$ 214.345,06 (42,81 %)
Término contratual : 29/02/2020 Término Contratual aditivado : 29/02/2020
Prazo contratual : 366 dias Prazo Total : 366 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Felipe Nunes Santos
Comissão de Fiscalização:
  • Felipe Nunes Santos
49 Manutenção Coberturas de Três imóveis Tombados: Palácio Universitário, HESFA e Escola de Música - 3 ano de contrato Concluída
Objeto : Contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, para manutenção preventiva e corretiva das coberturas de três imóveis tombados da UFRJ, a saber: Palácio Universitário, Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM).
Descrição da Situação : Termo de aditamento nº 02/2020
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.005624/2018-61
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 23/2017 Contrato : 02/2018
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 500.640,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 500.640,00
Início contratual : 01/03/2020 Saldo: R$ 33.239,85 (6,64 %)
Término contratual : 28/02/2021 Término Contratual aditivado : 28/02/2021
Prazo contratual : 365 dias Prazo Total : 365 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Felipe Nunes Santos
Comissão de Fiscalização:
  • Felipe Nunes Santos
50 Manutenção Coberturas de Três imóveis Tombados: Palácio Universitário, HESFA e Escola de Música - 4 ano de contrato Concluída
Objeto : Contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, para manutenção preventiva e corretiva das coberturas de três imóveis tombados da UFRJ, a saber: Palácio Universitário, Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM).
Descrição da Situação : Termo de aditamento nº 03/2021
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.005624/2016-81
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 23/2017 Contrato : 02/2018
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 390.782,37 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 390.782,37
Início contratual : 01/03/2021 Saldo: R$ 46.209,86 (11,82 %)
Término contratual : 28/02/2022 Término Contratual aditivado : 28/02/2022
Prazo contratual : 365 dias Prazo Total : 365 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Felipe Nunes Santos
Comissão de Fiscalização:
  • ---
51 Museu Nacional - Instalação de tapumes Concluída
Objeto : Contratação emergencial do serviço de engenharia, comnpreendendo fornecimento e instalação de tapumes reforçados de proteção no perímetro do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.046306/2018-31
Empresa : Construtora Biapó LTDA .
Licitação : Contrato : 30/2018
Modalidade da Licitação : Dispensa de Licitação Regime : -
Valor contratual : R$ 147.594,98 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 147.594,98
Início contratual : 14/09/2018 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 13/10/2018 Término Contratual aditivado : 13/10/2018
Prazo contratual : 30 dias Prazo Total : 30 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
52 Museu Nacional - Salvamento Emergencial Concluída
Objeto : Contratação emergencial de empresa especializada em restauro para elaboração de projetos básico e executivo para os serviços de salvamento emergencial do acervo histórico em prédio tombado, com fornecimento e instalação de cobertura, escoramento e retirada de escombros, no prédio do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.046940/2018-74
Empresa : Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia
Licitação : Contrato : 31/2018
Modalidade da Licitação : Dispensa de Licitação Regime : -
Valor contratual : R$ 8.998.057,66 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 9.667.543,69
Início contratual : 21/09/2018 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 19/03/2019 Término Contratual aditivado : 17/07/2019
Prazo contratual : 180 dias Prazo Total : 300 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • ---
53 Palácio Universitário - Telhados e Fachadas Concluída
Objeto : Elaboração de projeto executivo e execução de obra referente a restauração de telhados e fachadas do Palácio Universitário
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.024700/2014-95
Empresa : Construtora Biapó LTDA .
Licitação : 06/2014 Contrato : 14/2015
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 17.609.719,67 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 21.908.977,25
Início contratual : 25/05/2015 Saldo: R$ 15.547,01 (0,07 %)
Término contratual : 05/09/2018 Término Contratual aditivado : 31/08/2019
Prazo contratual : 1200 dias Prazo Total : 1560 dias
Data de Aceitação : 29/08/2019 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
54 Recuperação 6º e 7º pavimento JMM Concluída
Objeto : Recuperação das salas do 6º(sexto) e 7º(sétimo) pavimentos e fechamento parcial de vãos da fachada do 8º(oitavo) pavimento do Edifício Jorge Machado Moreira (JMM)
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.051728/2018-29
Empresa : ATAC - Assistência Técnica em Ar condicionado LTDA
Licitação : 06/2020 Contrato : 55/2020
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 990.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.139.339,77
Início contratual : 05/01/2021 Saldo: R$ 150.716,33 (13,23 %)
Término contratual : 29/04/2022 Término Contratual aditivado : 28/06/2022
Prazo contratual : 480 dias Prazo Total : 540 dias
Data de Aceitação : 03/06/2022 Fonte de Informação: Raíssa Bezerra de Almeida Cruz
Comissão de Fiscalização:
  • ---
55 Recuperação Emergencial - Edifício Jorge Machado Moreira - JMM Concluída
Objeto : CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO DA PROCURADORIA E NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO NO EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA (JMM)
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.212463/2021-47
Empresa : Arteng Construções e Instalações Ltda
Licitação : 32/2021 Contrato : 17/2021
Modalidade da Licitação : Dispensa de Licitação Regime : -
Valor contratual : R$ 562.341,45 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 558.814,42
Início contratual : 14/06/2021 Saldo: R$ 30.257,82 (5,41 %)
Término contratual : 10/12/2021 Término Contratual aditivado : 10/03/2022
Prazo contratual : 180 dias Prazo Total : 270 dias
Data de Aceitação : 10/03/2022 Fonte de Informação: Paulo Roberto Tavares Bellinha
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
  • Leonardo Rodrigues Mesquita Santos
56 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL CASTELO D'ÁGUA - OBSERVATÓRIO DO VALONGO Concluída
Objeto : Contrataçãoo de empresa especializda para eleboração de Projeto Executivo e execuão de obra e serviços de engenharia para a recuperação estrutural do Castelo D'água do Observatório do Valongo
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.032146/2016-81
Empresa : Tecbras Serviços Técnicos LTDA
Licitação : 12/2019 Contrato : 50/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 163.354,94 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 162.179,84
Início contratual : 18/11/2019 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 15/05/2020 Término Contratual aditivado : 21/07/2020
Prazo contratual : 180 dias Prazo Total : 247 dias
Data de Aceitação : 14/07/2020 Fonte de Informação: Leonardo Salvador da Silva Pádua
Comissão de Fiscalização:
  • Mauricio Marinho Alves de Castilho
  • Leonardo Salvador da Silva Pádua
57 REFORMA - RUI BARBOSA 762 Concluída
Objeto : Reforma, manutenção predial e modernização do edifício anexo do conjunto arquitetônico Rui Barbosa 762
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Botafogo
Processo : 23079.218304/2021-56
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : Contrato : 01/2021
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : -
Valor contratual : R$ 754.982,16 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 858.274,86
Início contratual : 06/12/2021 Saldo: R$ 138.331,36 (16,12 %)
Término contratual : 05/04/2022 Término Contratual aditivado : 30/01/2023
Prazo contratual : 121 dias Prazo Total : 421 dias
Data de Aceitação : 30/01/2023 Fonte de Informação: Paulo Roberto Tavares Bellinha
Comissão de Fiscalização:
  • Paulo Roberto Tavares Bellinha
  • Igor Wenderoschy de Matos
  • Patrícia de Rezende Bragança Ferreira
58 Reforma do Alojamento Estudantil Concluída
Objeto : Execução de obra de engenharia referente à reforma dos halls, escadas e pavimentos do Alojamento Estudantil da UFRJ, incluindo Projeto Executivo
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.057598/2016-76
Empresa : Engenew Engenharia LTDA .
Licitação : 19/2012 Contrato : 18/2013
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 8.004.879,45 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 8.539.919,81
Início contratual : 08/03/2013 Saldo: R$ 41.456,14 (0,49 %)
Término contratual : 28/10/2014 Término Contratual aditivado : 25/10/2018
Prazo contratual : 600 dias Prazo Total : 2058 dias
Data de Aceitação : 17/09/2018 Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Thiago de Oliveira Ribeiro
  • Hugo Couto Tavares Vargas
59 REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO PARA TCA/TICIS - HESFA Concluída
Objeto : Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos e "as built" e execução de obra de engenharia para reforma do edifício anexo para TCA/CITIS, do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis - HESFA.
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.005236/2019-42
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 15/2019 Contrato : 60/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 670.960,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 775.849,40
Início contratual : 18/12/2019 Saldo: R$ 203.587,57 (26,24 %)
Término contratual : 10/01/2021 Término Contratual aditivado : 31/08/2022
Prazo contratual : 390 dias Prazo Total : 988 dias
Data de Aceitação : 29/08/2022 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Eliara Beck Souza
  • Igor Wenderoschy de Matos
60 Reitoria - Recuperação Estrutural e Reforma Concluída
Objeto : Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo, obra e serviços de engenharia para reforço e recuperação estrutural no 8º andar e reforma no 7º andar do prédio Jorge Machado Moreira (Reitoria da UFRJ), no Campus da Cidade Univer
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo emitido.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.002916/2017-42
Empresa : Retrofit Engenharia de Serviços EIRELI
Licitação : 01/2017 Contrato : 68/2017
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.026.081,14 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.079.683,44
Início contratual : 08/01/2018 Saldo: R$ 100,00 (0,01 %)
Término contratual : 08/09/2018 Término Contratual aditivado : 08/10/2018
Prazo contratual : 244 dias Prazo Total : 274 dias
Data de Aceitação : 08/10/2018 Fonte de Informação: Thiago de Oliveira Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Thiago de Oliveira Ribeiro
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
61 Reparo do Telhado do Depósito Central da PR-6 Concluída
Objeto : Contratação de empresa para execução de engenharia para reforma da cobertura do depósito central da Pró-Reitoria de Gestão e Governaça(PR6).
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.021252/2018-00
Empresa : ENGEPOWER CONSTRUCOES EIRELI
Licitação : 01/2020 Contrato : 21/2020
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 32.217,33 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 23.296,51
Início contratual : 14/09/2020 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 25/02/2021 Término Contratual aditivado : 24/08/2021
Prazo contratual : 165 dias Prazo Total : 345 dias
Data de Aceitação : 25/08/2021 Fonte de Informação: Plínio Machado Alves Bifarelli
Comissão de Fiscalização:
  • Plínio Machado Alves Bifarelli
  • Thiago Cunha da Silva
62 Restauração do prédio 4 do HESFA Concluída
Objeto : Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração dos telhados e fachadas do prédio 4 do HESFA e recuperação estrutural dos prédios 2 e 3
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.010588/2015-96
Empresa : Studio G Construtora LTDA .
Licitação : 01/2016 Contrato : 42/2017
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : -
Valor contratual : R$ 1.575.112,45 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.912.250,74
Início contratual : 08/05/2018 Saldo: R$ 29.273,69 (1,53 %)
Término contratual : 01/07/2019 Término Contratual aditivado : 28/12/2019
Prazo contratual : 420 dias Prazo Total : 600 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Igor Wenderoschy de Matos
  • Felipe Nunes Santos
63 Santa Cruz da Serra Concluída
Objeto : Contratação de empresa para elaboração de projetos básicos, executivos e a execução de obras e serviços de engenharia, necessários à reforma e adequação das edificações 5,6 e 7 e à construção de infraestrutura hidrossanitária e elétrica para o futuro camp
Descrição da Situação : O contrato caminha para o aceite definitivo e encerramento, houve detecção de omissões de escopo acima do possível de ser alvo de aditivos contratuais, estes já foram listados e providências foram solicitadas.
Local : Xerém
Processo : 23079.035598/2015-34
Empresa : Tratec Construções LTDA - EPP
Licitação : 01/2017 Contrato : 36/2017
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.600.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.777.659,78
Início contratual : 24/08/2017 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 20/01/2018 Término Contratual aditivado : 31/03/2019
Prazo contratual : 150 dias Prazo Total : 585 dias
Data de Aceitação : 31/01/2019 Fonte de Informação: João Roberto Nunes
Comissão de Fiscalização:
64 Sondagem - Alojamento - Largo Wanda de Oliveira Concluída
Objeto : Execução de Sondagem à percussão em terreno seco situado no Largo Wanda de Oliveira
Descrição da Situação : Obra concluída.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.017649/2018-99
Empresa : SOLOTESTE ENGENHARIA
Licitação : 00/0000 Contrato : 0000000000000000000
Modalidade da Licitação : Dispensa de Licitação Regime : -
Valor contratual : R$ 17.327,10 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 17.327,10
Início contratual : 10/08/2018 Saldo: R$ 7.657,18 (44,19 %)
Término contratual : 05/02/2019 Término Contratual aditivado : 05/02/2019
Prazo contratual : 180 dias Prazo Total : 180 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Marlon Lacerda França
Comissão de Fiscalização:
  • ---
65 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ANEXO MUSEU NACIONAL Concluída
Objeto : Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de subestação simplificada de energia elétrica, padrão light, com potência de 300kva, com elaboração de projeto executivo, a ser executado no campus anexo Museu Nacional/UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.026030/2019-56
Empresa : 3A Marques Construção Comércio e Serviço LTDA
Licitação : 13/2019 Contrato : 49/2019
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 107.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 95.472,23
Início contratual : 12/11/2019 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 24/04/2020 Término Contratual aditivado : 20/12/2020
Prazo contratual : 165 dias Prazo Total : 405 dias
Data de Aceitação : 16/12/2020 Fonte de Informação: Fernando Dias da Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Thiago de Oliveira Ribeiro
  • João Paulo Corrêa da Costa
  • Fernando Dias da Silva
66 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SECUNDÁRIA - PRÉDIO PRINCIPAL CENTRO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS - CBAE/UFRJ Concluída
Objeto : Execução de obra de engenharia e elaboração do projeto "AS BUILT" para construção de subestação elétrica secundária e demais serviços de engenharia para o prédio principal do Centro Brasileiro de Altos Estudos - CBAE-UFRJ
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.034568/2019-34
Empresa : Torres Engenharia e Consultoria Ltda
Licitação : 16/2019 Contrato : 01/2020
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 734.289,29 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 809.937,35
Início contratual : 22/01/2020 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 18/08/2020 Término Contratual aditivado : 14/06/2021
Prazo contratual : 210 dias Prazo Total : 510 dias
Data de Aceitação : 17/05/2021 Fonte de Informação: Alexandre de Carvalho Garcia
Comissão de Fiscalização:
  • João Clenilson da Silva Pereira
  • Alexandre de Carvalho Garcia
67 Terceiro pavimento do Bloco F - CCMN Concluída
Objeto : Execução de obra de engenharia destinada à construção do terceiro pavimento do Bloco F do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.030499/2009-47
Empresa : Construtora Plural LTDA - EPP .
Licitação : 09/2009 Contrato : 06/2010
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 5.512.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 7.323.523,38
Início contratual : 22/02/2010 Saldo: R$ 483.853,35 (6,61 %)
Término contratual : 17/04/2011 Término Contratual aditivado : 22/05/2013
Prazo contratual : 420 dias Prazo Total : 1186 dias
Data de Aceitação : 19/03/2013 Fonte de Informação: João Roberto Nunes
Comissão de Fiscalização:
68 Valongo - Muro Não Histórico Concluída
Objeto : Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos e "As built" e execução de obra de engenharia para recuperação dos muros (sem tombamento).
Descrição da Situação : Obra concluída com aceite definitivo.
Local : Centro
Processo : 23079.000772/2020-95
Empresa : CRM Construtora Ltda - ME
Licitação : 04/2020 Contrato : 45/2020
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : -
Valor contratual : R$ 64.200,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 78.846,58
Início contratual : 04/11/2020 Saldo: R$ 0,00 (0,00 %)
Término contratual : 01/02/2021 Término Contratual aditivado : 18/03/2021
Prazo contratual : 90 dias Prazo Total : 135 dias
Data de Aceitação : 18/03/2021 Fonte de Informação: Agenor Ferreira de Sousa
Comissão de Fiscalização:
  • Igor Wenderoschy de Matos
69 Expansão Acadêmica - Escola de Belas Artes Extinta
Objeto : Execução de obras de engenharia destinadas à construção de edifício para ampliação da Escola de Belas Artes da UFRJ.
Descrição da Situação : O projeto de fundação não foi aprovado, pois estava com falhas. A empresa iniciou a obra sem aprovação do projeto e a fiscalização solicitou a paralisação do contrato.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.051044/2009-65
Empresa : Construtora Lytoranea Ltda.
Licitação : 11/2009 Contrato : 07/2010
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 9.768.984,16 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 9.768.984,16
Início contratual : 26/03/2010 Saldo: R$ 8.936.855,43 (91,48 %)
Término contratual : 15/12/2011 Término Contratual aditivado : 07/02/2013
Prazo contratual : 630 dias Prazo Total : 1050 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Albertino Alves Ribeiro
Comissão de Fiscalização:
  • Albertino Alves Ribeiro
70 Instituto de Matemática - CCMN Extinta
Objeto : Execução de Obra de Engenharia e Serviços Complementares para a Construção do Edifício do Instituto de Matemática.
Descrição da Situação : Obra paralisada com contrato encerrado. O processo está sendo auditado pelo TCU aguardando o pronunciamento do Relator.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.047202/2009-09
Empresa : Engenew Engenharia LTDA .
Licitação : 08/2009 Contrato : 03/2010
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Global
Valor contratual : R$ 7.960.354,55 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 9.801.478,75
Início contratual : 15/03/2010 Saldo: R$ 1.095.281,48 (11,17 %)
Término contratual : 15/01/2012 Término Contratual aditivado : 09/04/2013
Prazo contratual : 672 dias Prazo Total : 1122 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: João Roberto Nunes
Comissão de Fiscalização:
71 Casa da Ciência - Construção de Galpão Rescindida
Objeto : Elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras/serviços de construção de galpão contendo dois pisos de mezanino
Descrição da Situação : A obra foi rescindida por meio do Termo de Rescisão nº 11/2018.
Local : Botafogo
Processo : 23079.056567/2016-06
Empresa : Green Coast Construções e Incorporações LTDA
Licitação : 03/2016 Contrato : 73/2016
Modalidade da Licitação : RDC Presencial Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 980.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 980.000,00
Início contratual : 30/12/2016 Saldo: R$ 980.000,00 (100,00 %)
Término contratual : 26/08/2017 Término Contratual aditivado : 26/08/2017
Prazo contratual : 240 dias Prazo Total : 240 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Kelly Cristina Okuma
Comissão de Fiscalização:
  • Kelly Cristina Okuma
72 Cobertura Quadra Poliesportiva Rescindida
Objeto : Contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de engenharia para montagem e instalação de cobertura em estrutura metálica sobre quadra poliesportiva, incluindo serviços complementares de reparação de piso, adaptação para acessibilidade e elaboração de projeto executiva, a ser executada no Colégio de Aplicação (CAPES).
Descrição da Situação : Contrato rescindido por meio do Termo de Rescisão nº 02/2021 - assinado em 08 de junho de 2021.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.002134/2019-75
Empresa : Nanos Bits Serviços Especializados Ltda
Licitação : 11/2020 Contrato : 20/2020
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 364.851,86 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 367.815,00
Início contratual : 14/07/2020 Saldo: R$ 359.616,18 (97,77 %)
Término contratual : 08/06/2021 Término Contratual aditivado : 08/06/2021
Prazo contratual : 330 dias Prazo Total : 330 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Plínio Machado Alves Bifarelli
Comissão de Fiscalização:
  • Plínio Machado Alves Bifarelli
  • Thiago Cunha da Silva
73 Complexo Estudantil CT/CCMN - 2ª Etapa Rescindida
Objeto : Elaboração de projetos executivos e construção do complexo estudantil (residências e restaurante) do Centro de Tecnologia/ CT - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza/ CCMN/ UFRJ
Descrição da Situação : Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão nº 03/2017, de 25/08/2017. O contrato foi rescindido amigavelmente. A construtora ainda não recebeu os valores referentes a última medição e aos reajustes contratuais. Aguardando verba para iniciar uma nova licitação.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.057599/2016-11
Empresa : J.Z. Engenharia e Comércio LTDA.
Licitação : 11/2010 Contrato : 08/2011
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 23.234.599,58 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 32.280.497,87
Início contratual : 14/03/2011 Saldo: R$ 11.612.430,14 (35,97 %)
Término contratual : 01/01/2013 Término Contratual aditivado : 19/02/2015
Prazo contratual : 660 dias Prazo Total : 1439 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Harley Alves da Mata Bacelar
Comissão de Fiscalização:
  • Harley Alves da Mata Bacelar
74 Expansão do Bloco H do CCS - 2ª etapa Rescindida
Objeto : Execução da 2ª etapa da obra de Expansão do Bloco H do CCS
Descrição da Situação : Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão n° 01/2013, de 16/07/2013.
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.037151/2011-50
Empresa : Portubras Engenharia LTDA
Licitação : 05/2012 Contrato : 30/2012
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 1.196.676,04 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 1.196.676,04
Início contratual : 23/07/2012 Saldo: R$ 1.149.524,52 (96,06 %)
Término contratual : 18/04/2013 Término Contratual aditivado : 18/04/2013
Prazo contratual : 270 dias Prazo Total : 270 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: João Roberto Nunes
Comissão de Fiscalização:
75 INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA SOBRE QUADRA POLIESPORTIVA Rescindida
Objeto : Contrato para execução de serviço de engenharia para montagem e instalação de cobertura em estrutura metálica sobre quadra poliesportiva, incluindo a elaboração de projeto executivo, a ser executada no instituto de biodiversidade e sustentabilidade da UFRJ/NUPEM-RJ
Descrição da Situação : Contrato rescindido por meio do Termo de Rescisão nº 07/2021.
Local : Macaé
Processo : 23079.210077/2020-30
Empresa : Construtora Ordem Ltda ME
Licitação : 29/2020 Contrato : 56/2020
Modalidade da Licitação : Pregão Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 400.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 400.000,00
Início contratual : 21/01/2021 Saldo: R$ 364.221,99 (91,06 %)
Término contratual : 16/12/2021 Término Contratual aditivado : 16/12/2021
Prazo contratual : 330 dias Prazo Total : 330 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Fábio Bruno de Oliveira
Comissão de Fiscalização:
  • Fábio Bruno de Oliveira
  • Manoel Victor da Costa Carvalho
76 Polo Acadêmico de Xerém - 2ª Etapa Rescindida
Objeto : Execução da segunda etapa de construção do Prédio Acadêmico do Polo de Xerém - UFRJ
Descrição da Situação : Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão nº 02/2018, de 14/03/2018.
Local : Xerém
Processo : 23079.004079/2011-39
Empresa : Fado Lopes Ltda.
Licitação : 10/2011 Contrato : 33/2012
Modalidade da Licitação : Concorrência Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 4.855.201,71 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 5.218.925,89
Início contratual : 27/08/2012 Saldo: R$ 4.825.770,88 (92,47 %)
Término contratual : 21/08/2013 Término Contratual aditivado : 21/08/2014
Prazo contratual : 360 dias Prazo Total : 725 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Sergio Ricardo de Souza e Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Antônio Carlos Dias Rodrigues
77 Reforma Parcial das Instalações Contra Incêndio Rescindida
Objeto : LABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO (SPDA), PROJETOS EXECUTIVOS (SPDA E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO), EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE "AS-BUILT" PARA A REFORMA PARCIAL DAS INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO (HIDRANTES, SINALIZAÇÃO, EXTINTORES E ALARME) DO EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Descrição da Situação :
Local : Cidade Universitária
Processo : 23079.225693/2021-76
Empresa : 3A Marques Construção Comércio e Serviço LTDA
Licitação : Contrato : 23/2023
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Empreitada por Preço Unitário
Valor contratual : R$ 700.000,00 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 700.000,00
Início contratual : 06/06/2023 Saldo: R$ 700.000,00 (100,00 %)
Término contratual : 31/01/2024 Término Contratual aditivado : 31/01/2024
Prazo contratual : 240 dias Prazo Total : 240 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Antônio Carlos Dias Rodrigues
Comissão de Fiscalização:
  • ---
78 Restaurante Universitário Praia Vermelha Rescindida
Objeto : Elaboração de projeto executivo e execução de obras para a construção do restaurante universitário no campus da UFRJ na Praia Vermelha
Descrição da Situação : A obra teve seu contrato rescindido através do Termo de Rescisão nº 03/2018, de 11/04/2018.
Local : Urca, Praia Vermelha
Processo : 23079.004135/2016-10
Empresa : Empresa Metalúrgica Valença Indústria e Comércio LTDA
Licitação : 01/2016 Contrato : 60/2016
Modalidade da Licitação : RDC Eletrônico Regime : Contratação Integrada
Valor contratual : R$ 4.064.999,99 Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes) : R$ 4.064.999,99
Início contratual : 23/08/2016 Saldo: R$ 4.064.999,99 (100,00 %)
Término contratual : 19/04/2017 Término Contratual aditivado : 19/04/2017
Prazo contratual : 240 dias Prazo Total : 240 dias
Data de Aceitação : Fonte de Informação: Sergio Ricardo de Souza e Silva
Comissão de Fiscalização:
  • Kelly Cristina Okuma
  • Fernando Dias da Silva